施工合同

时间:
分享

关于施工合同范文集合十篇

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同出现的次数越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家整理的施工合同10篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

关于施工合同范文集合十篇

施工合同 篇1

  甲方:_______________________

  乙方:_______________________

  根据《中华人民共和国经济合同法》,《建设工程质量管理条例》并结合本工程的具体情况,经双方协商达成如下协议,以便双方共同遵守履行。

  第一条 工程名称

  ______________基地房屋建设。

  第二条 工程地点

  _________省_____________县。

  第三条 工程量

  按实际工程结束后计算。

  第四条 承包双方

  施工方包工包料,单价:______元/每平方米。本单位在合同执行过程中不做任何调整,单价综合包括了完成本工程量人工、材料(运费、周转、加工),小型机具,安全文明施工等各项费用。

  第五条 付款方法

  待工程竣工验收合格后,甲方在六个月内分期(竣工后首付20%,后续在六个月之内)付清工程款;如竣工验收不合格,达不到甲方验收标准,不予以结算,并不对乙方支付任何费用。

  第六条 质量标准及保修:

  按国家有关条例、规范施工。因人为和自然不可抗拒的外界因素造成的破坏,不在质保范围内。保修期_______年。

  第七条 在保修期内,活动房出现质量问题,直甲方通知乙方起七日内到达现场并修缮完毕。

  如乙方未按照甲方通知时间内修理,影响甲方使用及安全的,甲方有权租用其他劳务队伍对活动房出现的质量问题进行修缮,期间所发生的劳务用工、材料等费用均由乙方承担,并在乙方交纳的质保金中扣留。

  第八条 主要内容:

  屋面、墙面板制作安装,连接槽、铝合金窗、防盗门的制作安装缆风绳的安装等。

  第九条 具体要求:

  第十条 甲方责任:

  负责乙方施工中的水、电、路三通。因甲方变动施工地点,给乙方带来的损失,均由甲方承担。

  第十一条 乙方责任:

  确保工程质量和施工安全,严格按照《彩钢房》相关施工规范施工,并承担一切施工中的安全责任。

  第十二条 本协议在执行过程中如有争议,双方本着友好的原则协商解决:

  _______________________________________________________________________________。

  第十三条 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,待双方签字盖章后生效。

  甲方:_______________ 乙方:__________________

  _____年_____月______日 _______年______月_____日

  

施工合同 篇2

  合同编号:

  发包人(全称): 承包人(全称):

  依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就暖通工程施工事项协商一致并订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称: 东升花苑二期01栋综合楼

  2、工程地址: 南京市中央路238号

  3、工程内容: 暖通工程安装

  二、工程承包范围

  承包范围:暖通工程安装

  三、工程工期:

  根据工程项目施工进度及发包人要求进行施工(具体施工日期甲方需提前3个工作日通知承包人) 。

  四、 质量与验收:

  1、质量标准:符合GB50243-20xx的标准及地方相关标准

  2、承包人对质量负责的条件及期限: 符合工程图纸设计要求及相关规范标准乙方对所施工的工程质量免费保修一年,如发生质量问题一切责任由承包人承担。

  五、材料设备供应:

  1、涉及到暖通工程所用材料均由承包人自行采购。

  2、承包人材料采购时应先提供样品、质量证明书及价格,经发包人确认签证后方可采购并办理相关手续。

  六、工程结算:

  1、按工程设计图纸、设计变更、现场签证计算工作量(即按实结算)。

  2、定额执行现行标准。

  3、让利幅度:按实结算后总价下浮7%。

  七、付款方式及时间:工程施工结束经验收合格后付工程总价的95%,留5%质量保证金一年内付清。

  八、违约责任:

  1、按合同法。

  2、如有违约,违约方需偿付违约部分的5%给另一方。

  九、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人友好协商解决。

  十、本合同自双方盖章后生效。

  十一、末尽事宜,按该工程建设工程施工合同(编号:20xx-46-043)执行。

  发包人:承包人:

  地址:地址:

  电话: 电话:

  法人或授权代表: 法人或授权代表: 开户银行: 开户银行:

  帐 号: 帐号:

  日 期: 日 期:

施工合同 篇3

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  经双方共同协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将家庭别墅一栋承包给乙方实施,双方达成协议如下:

  一、 工程建设内容:

  按甲方提供的设计图纸施工。

  二、 承包方式:

  做工、机费包干。(包含水电安装)

  三、 计价方式:

  按房屋实际面积计算430元/㎡。

  四、 付款方式:

  乙方每完成一层主体工程甲方支付进度款20000元,余款工程完工验收后付清。

  五、 施工安全:

  乙方在施工中应注意安全,做好各种安全设施。若发生安全事故,由乙方负责。进入施工场地必须戴安全帽,发现一次罚款100元。

  六、工程完工,甲乙双方组织按现行国家验收标准验收,如有不达标部分,返工所造成的直接损失和间接损失由乙方全部承担。

  七、本工程未尽事宜,双方在实施过程中另行协商解决。协商不成,可向仲裁机构或人民法院申诉。

  八、本合同一式贰份,双方签字盖章生效,甲乙双方须共同遵守。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

施工合同 篇4

  甲方:盛世国际路桥建设有限公司晋安区柱里景区道路工程项目经理部 乙方:

  甲乙双方经平等协商,就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识,并签订如下合同条款:

  一、工程地点

  在甲方指定范围内,乙方自行勘测选定。

  二、工程项目及相关要求

  1、施工项目:水井壹眼。

  2、尺寸要求:井管直径:30CM ; 井出水口径:20CM,护壁5CM。

  3、材料选用:护壁为混凝土。

  4、技术要求:保证枯水期正常用水,出水量为40立方米/天以上。

  5、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。

  6、按相关标准,确保工程质量、安全、进度。

  三、承包形式

  包工包料,包开挖水井所用的机械设备,包安全防护。

  四、工期要求

  施工工期为签订合同之日起日历天数15天。

  五、工程价款

  工程总价款为人民币50000元,大写:伍万元人民币整。

  以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用,含工程混凝土护壁主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外,甲方不再向乙方支付任何费用。

  六、付款方式

  1、乙方工程完工,并经甲方验收合格,甲方将首付工程款80%给乙方。

  2、完成验收交付后甲方试用两个月,若再无问题,再付清剩余20%工程款。

  3、工程结算款以人民币现金的方式支付。

  七、其它约定

  1、若打水失败(未出水或中途停工)或达不到甲方要求,甲方不承担任何费用。

  2、甲方为乙方施工提供方便,打井用电由甲方提供。

  八、安全责任

  1、施工过程中,乙方应加强施工安全管理工作,施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。

  2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施,杜绝闲杂人等靠近,若因此而造成安全事故也由乙方自负。

  九、合同生效与终止:

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效,结清合同价款后,合同效力自行终止。

  甲方: 乙方:

  签约代表人:(签章)签约代表人(签章):

  年月日

施工合同 篇5

  甲方: (以下简称甲方) 乙方:重庆多维路桥科技发展有限公司(以下简称乙方) 因甲方工程施工需要,甲、乙双方就 G319线三洞至青木关公路改建工程多锤头破碎机施工事宜友好协商后,达成以下协议,双方共同遵守执行。

  第一条 设备名称、数量

  第二条 施工方式和价格

  1、破碎机由乙方人员进行操作,甲方派员管理、协助。

  2、工作量:多锤头破碎面积约 70000平方米。但不得少于 平方米,少于 平方米,按照平方米计算施工费。

  3、设备工作内容:对原水泥路面实施多锤头破碎。

  4、施工费计算:破碎机施工费,综合单价为每平方米15.00元。以上价款为含税价。

  5、施工工期定为天。从乙方设备到场之后起算。如乙方设备在甲方工地时间超过约定施工工期,则超过的时间按照月施工金额15万元/月计算施工费(施工工期从乙方设备进场之日起到乙方设备出场之日止,不足半月按半月计算、超过半月按照1个月计算)。

  以上价款为甲方代扣、代缴所有税、费后的价款,即不含税价。

  第三条 进场时间:暂定进场时间为20xx年 月 日。具体进场时间以甲方通知为准。

  第四条 设备的进出场

  甲方承担乙方设备至甲方工地现场的进出场费用及进出场时设备下车吊装费用 8000.OO元。

  第五条 设备的使用、保养和维修在施工期间,多锤头破碎机的使用、保养和维修均由乙方人员进行。

  第六条 价款的结算和支付

  本协议设备的施工费用采取“先预付、中间支付、完工后结算付清”的方式执行。设备到场当日,甲方支付乙方元作为预付款;乙方设备完成一半作业任务当日,甲方再向乙方支付 元作为进度款;乙方设备完成全部作业任务,5日内,甲方结清全部施工款。结算时,乙方设备作业面积如超过 平方米,以监理、业主单位收方确认的实际破碎面积为准。

  3、如甲方不能按时支付施工款或因甲方原因致使乙方设备待工超过约定时间,则视为甲方违约,乙方有权停止设备使用;超过3日未支付施工款,乙方有权撤走设备,并向造成甲方的损失,乙方不负责任。并且甲方须按照中国人民银行同期贷款利率的4倍向乙方支付以施工费总额为计算基数的资金利息,直至付清全部款项为止。

  4、甲方以现金或现金转账方式支付乙方施工款。乙方只出具收款收据,不开具发票。

  第七条 双方责任

  一、甲方责任:

  1、设备施工期间,甲方指定专人对施工设备进行施工管理和指挥,明确指示并书面告知乙方具体进行多锤头破碎(或打裂)作业的段落及不能进行破碎(或打裂)作业的地下管线、涵洞、堡坎、桥梁、房屋等构造的准确地点、路段,以便乙方安全施工.。

  2、甲方负责作业路段的安全标志、标牌设置和交通管制工作,并派专人在现场进行管理、指挥,保证乙方设备、人员在施工中的安全。

  3、甲方负责作业路段的协调工作,负责处理设备施工期间的一切作业干扰。

  4、甲方负责提供乙方机械施工期间合格的燃油,燃油费用由甲方承担。

  5、甲方负责施工设备的安全和看护工作,在施工期间发生的设备毁损或零部件、油料(液压油、柴油)丢失,由甲方按设备、油料重置价格进行赔偿。

  6、甲方负责提供乙方设备操作手的食宿并承担费用。

  7、甲方负责严格按照合同约定支付施工款。

  二、乙方责任:

  1、乙方设备按甲方要求时间抵达施工现场。

  2、乙方派出操作人员进行现场操作。

  3、乙方设备技术状况良好,能满足施工技术要求。设备发生故障时及时派人员排除。

  4、设备施工期间,设备的日常管理及使用由乙方全面负责。

  5、乙方操作人员必须服从甲方现场管理人员的合理指挥、安排和管理,遵守甲方现场组织纪律。

  第八条 安全事故的责任和处理

  多锤头破碎机在施工过程中,因设备故障造成的安全事故由乙方负责。因甲方人员或现场管理人员指挥失误或不到现场指挥、交通管制不当等原因或其他原因造成的乙方人员、设备事故,由甲方承担事故的全部经济赔偿、法律负责。乙方设备作业期间,如造成房屋开裂、堡坎垮塌等损失,须进行经济赔偿或修复的,由甲方负责赔偿或修复。

  第九条、违约责任

  1、本合同一经签订就具有法律效力,任何一方不得变更或解除。否则,将视为违约。

  2、甲方不履行本合同约定,视为甲方违约。

  3、违约方须向守约方支付本合同施工款总额20%的违约金。

  第十条 未尽事宜,双方协商解决。如协商不成,向出租方公司所在地重庆市南岸区人民法院提起诉讼。

  第十一条 本协议一式两份,承租方一份,出租方一份。本协议

  自双方代表签字、盖章(如甲方为自然人,则只需签字不用盖章)后生效。

  第十二条 协议终止:全部款项结清后,合同自行终止。

  承租方(章):

  代表:

  联系电话: 出租方(章): 代表: 联系电话:

施工合同 篇6

  建设方: (以下简称甲方)

  总包方: (以下简称乙方)

  分包方: (以下简称丙方)

  为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

  二、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。

  三、合同工期:

  根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为天(日历天),自年月日开工至 年 月 日竣工验收。

  四、工程质量:

  1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。

  2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。

  3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  五、合同价款:

  合同定价(大写):暂定人民币 元整

  (小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮%结算。

  六、决算依据:

  本工程套用《XX省市政工程预算定额》(20xx版)、《XX省建设工程施工取费定额》(20xx版);材料价格执行 年 月《XX建设工程造价信息》(XX栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

  七、合同价款调整:

  设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。

  八、工程款支付:

  待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

  九、建设方责任

  1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  十、总包方的工作

  1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

  2、负责现场临时水电的统一管理。

  3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

  4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的'归档工作。

  十一、分包方的工作

  1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

  3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

  4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

  5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  十二、违约责任

  1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

  2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

  3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

  十三、组成合同的文件:

  1、本工程合同书;

  2、施工图纸;

  3、工程预算书;

  4、规范、标准及其它技术文件;

  5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项:

  丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。

  未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

  兹证明双方签订如下:

  建设方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日

  总包方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日

  分包方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日

  签订地点:

  签订日期:年 月 日

施工合同 篇7

  发包方(简称甲方):__ ______ ______ _____ _

  承包方(简称乙方):________ ______ _ _____

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

  一、拟装修房屋概况:

  1、甲方拟装修的房屋系自有产权的房屋,该房屋的装饰装修工程已经取得房屋业主方的同意。

  2、装饰施工地点:

  3、住房结构: _________房_________厅_________卫,施工面积_________平方米。

  4、装饰施工工程内容:详见装修设计效果图

  5、双方选择以包工包辅料的施工方式进行施工

  6、工程总价款:¥_________元,大写(人民币):_________。经双方认可,若双方变更施工内容,则变更部分的工程款据实结算。

  7、工期:自_________年_________月_________日开工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。

  二、关于材料供应的约定:

  1、乙方提供的材料:详见附件《乙方提供材料、设备表》。

  2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同约定的房屋装饰装修不得挪作他用。乙方违反本条约定时,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  3、乙方提供附件所列的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异时不得用于本工程。若乙方已经用于本工程的材料、设备被认定为存在产品质量瑕疵时,应由乙方负责更换合格产品并承担因此发生的全部费用;若无法更换时则乙方应向甲方赔偿其因此所遭受的全部损失并按该损失额的百分之三十向甲方支付违约金。

  三、关于工程质量及验收的约定:

  1、本工程执行《住宅装饰装修工程施工规范》【GB 50327-20xx】和本工程所在地建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、本工程由___方提供设计施工方案并承担相应设计费用。

  3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期时由甲乙双方根据变更具体情况商定。

  6、工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

  7、工程竣工验收:乙方应提前三天通知甲方进行工程竣工验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,双方另行确定验收日期。

  四、有关安全生产和防火约定:

  ___方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。上述情况发生时,属甲方责任的,由甲方负责解决并承担全部责任;属乙方责任的,由乙方负责解决并承担全部责任。

  五、关于工程价款及结算的约定:

  1、工程款付款方式:

  (1)签订本合同后三日内甲方支付工程总价款30%的开工预付款给乙方;

  (2)待基层工程量完成并通过甲方验收后甲方支付工程总价款50%的中期进度款给乙方;

  (3)整个装修工程要完成时甲方支付工程总价款10%的装修尾款给乙方;

  (4)工程竣工并将现场清理干净后,甲方支付工程总价款5%给乙方,剩余5%作为质量保证金,半年后支付。

  2、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

  3、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  八、纠纷处理方式:

  因本合同发生的全部争议,双方协商解决,协商不成时,交由人民法院仲裁解决。

  九、合同的变更和解除:

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。

  2、施工过程中任何一方单方提出解除本合同时,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立解除合同协议,可视为本合同解除。

  十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇8

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

  一、工程概况

  1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)

  2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

  二、工期

  开工日期:

  并网日期:

  竣工日期:

  三、合同价格和付款方式

  合同价格

  本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %,本合同的质保期为 年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

  四、施工质量和质量检查

  1、工程质量

  (1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

  (2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。

  2、质量检查:

  五、解决争议的办法

  1 起诉讼。

  (1)调解要求停止施工,且为双方接受。

  (2)、法院要求停止施工。

  六、违约

  1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:

  (1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。

  (2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。

  七、合同的生效及终止

  1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

  2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

  八、合同份数

  本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

施工合同 篇9

  发包方(以下简称甲方):_________

  委托代理人(姓名):_________

  单位:_________

  住所地址:_________

  联系电话:_________

  手机号:_________

  承包方(以下简称乙方):_________

  单位名称:_________

  资质等级:_________

  营业执照号:_________

  注册地址:_________

  法定代理人:_________

  联系电话:_________

  委托代表人:_________

  联系电话:_________

  本工程设计人:_________

  联系电话:_________

  施工队负责人:_________

  联系电话:_________依照《中华人民12

  2、施工期间,甲方将外屋门钥匙_________把,交给乙方施工队负责人_________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_________把,由乙方当场负责安装交付使用。

  3、施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_________分至_________点_________分;下午_________点_________分至_________点_________分。

  第十五条 其它约定条款_________.

  第十六条 附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后,经房地产管理部门鉴证之日起生效。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、凡在本市住宅装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

  4、合同履行完后自动终止。

  甲方(签章):_________乙方(签章):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  附件

  附表一: 装饰装修工程施工项目确认表

  附表二: 住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表

  附表三: 住宅室内装饰装修工程报价表

  附表四: 甲方提供装饰装修材料明细表

  附表五: 乙方提供装饰装修材料明细表

  附表六: 住宅室内装饰装修工程设计图

  纸附表七: 装饰装修工程变更单

  附表八: 工程验收单

  附表九: 工程结算单

  附表十: 工程保修单

  附件十一:岳阳市住宅装饰装修验收标准

  1、此合同文本适用本市行政区域内的住宅室内装饰装修工程;

  2、工程承包方(乙方),应具备工商行政管理部门核发的营业执照,并具有承揽住宅室内装饰装修工程的相应资格;

  3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的,应一式两份,双方当事人各执一份;凡在本市住宅装饰装修市场内签订此合同的,应一式三份(甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份)。

施工合同 篇10

  发包人(以下称甲方):

  承包人(以下称乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《***市建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》及其他有关法律、行政法规,甲乙双方本着合作、共赢的原则,特针对“***别墅”主体改造工程施工相关事项订立本合同,以供双方遵照执行。

  一、工程概况

  第1条.工程名称:***别墅主体改造工程。

  第2条.工程地点:***市***区***624号住房。

  第3条.承包范围:包括本合同第47条附件(三)所含工程项目、***别墅平面设计图、***别墅结构施工图所含全部内容及甲方根据“***别墅”改造工程的实际需要而临时安排的零星项目工程。

  第4条.承包方式:乙方包工、包料,固定单价包干。

  本工程施工期间,施工人员工资、食宿、施工所需的工具和设备、水电费均由乙方承担。

  二、工程期限

  第5条.工期总日历天数牐牐牐牐犔欤开工日期: 年 月 日。

  第6条.本工程由甲方组织竣工验收,经甲方组织竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期,要求竣工日期为: 年 月 日。

  第7条.因甲方变更工程或增加零星项目工程,造成工期延误的,工期相应顺延。 非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力等因素影响,导致一周内累计停工8小时以上的,工期相应顺延。

  因乙方原因造成工期延误的,工期不顺延。

  三、工程价款

  第8条.本合同工程总价款为: (大写:人民币)(含税)。 最终工程结算总价款以各分项工程实际施工工程面积乘以单价后得出的总价款为准。

  第9条.各分项工程单价款请见本合同第47条附件(三)。

  第10条.变更工程的价款与本合同以外的零星项目工程价款的结算,均以实际施工工程面积乘以单价后得出的价款为准。

  若本合同中已经有适用或者类似于变更工程、零星工程的项目单价,则均按本合同已有的项目单价确定变更工程项目单价、零星项目单价;若本合同中没有适用或者类似于变更工程、零星工程的项目单价,则由甲乙双方按照施工地点(***市***区***)的市场单价另行协商确定。

  四、付款方式

  第11条.自乙方进场开工之日起3日内,甲方向乙方预付本合同第8条工程款的%,即¥元(大写:人民币 )。

  中途按进度付款,自乙方改完顶板之日起 日内,付至币)

  乙方应自工程竣工验收合格个工作日内,向甲方递交工程结算单;甲方收到工程结算单后,应在个工作日内完成会计审核。经甲方会计审核通过,甲方应在个工作日内工程按结算单支付工程尾款。

  第12条.工程质量保证金自缺陷责任期(壹年)届满一个月内付清。

  第13条.甲方向乙方付款前,乙方须向甲方出具等额的合法发票。

  五、工程质量

  第14条.乙方应当严格按照***别墅平面设计图、***别墅结构施工图等设计文件进行施工。***别墅平面设计图、***别墅结构施工图等设计文件上未注明的,均应按照国家相关法律及***市现行法律规范及规程进行施工,并经甲方竣工验收合格。

  第15条.垃圾清运项目应当遵守《城市建筑垃圾管理规定》和《城市生活垃圾管理办法》。

  第16条.甲乙双方约定本合同工程缺陷责任期的工程质量保证金为本合同第8条规定的工程总价款的8 %.

  第17条.工程质量缺陷责任期为壹年,自工程经甲方竣工验收合格之日起算。

  第18条.在缺陷责任期内,乙方应当负责修复工程的缺陷、损坏,修复的费用根据以下情况处理:

  (一)在缺陷责任期内,由于乙方施工工艺或者其他归于乙方的原因造成工程的缺陷、损坏,乙方应承担修复的费用和风险。

  (二)由于甲方或者甲方物业使用人原因造成的工程的缺陷、损坏,乙方应及时修复,但甲方应承担修复所需的费用。

  (三)若乙方在接到甲方通知之日起满48小时未修复甲方通知的缺陷或者损坏,则甲方可自行修复或者委托第三方修复,所需费用应当由乙方承担,并由甲方在质量保证金中径直扣除。

  第19条.在缺陷责任期内,为了修复缺陷或者损坏,乙方经甲方或者甲方物业使用人的同意,可以进入工程现场施工,并不得损害甲方或者甲方物业使用人的利益。

  第20条.缺陷责任期届满之日起,乙方有权要求甲方按合同约定结算并退还相应的质量保证金。

  六、双方权利义务

  第21条.甲方指派 (联系电话 )为本项目固定联络人,代表甲方签署、接收甲乙双方关于本合同项目的往来文件。

  甲方在不妨碍乙方正常作业的情况下,可以随时对作业进度、工程质量进行检查。

  第22条.甲方应当向乙方提供***别墅平面设计图、***别墅结构施工图,该***别墅平面设计图、***别墅结构施工图为乙方施工工艺指标的主要依据。

  第23条.甲方应当组织乙方对***别墅平面设计图、***别墅结构施工图进行审查和设计交底。

  第24条.甲方有权根据***别墅改造工程的实际需要,增加零星工程项目。

  第25条.甲方应当配合乙方协调好周边邻居及当地有关单位的关系。

  甲方负责向相关部门提交工程材料的运输申请,并获得通行许可证明。

  第26条.甲方应当落实本合同工程施工用水、用电及生活用水、用电的总箱开关到施工现场,落实乙方施工材料存放地。

  第27条.甲方应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准,自接到乙方通知之日起3个工作日内完成隐蔽工程验收,并按照本合同第36条规定进行竣工验收。

  第28条.甲方应当按合同约定向乙方支付工程款。

  第29条.乙方指派 (联系电话 )为本项目固定联络人,代表乙方签署、接收甲乙双方关于本合同项目的往来文件,并负责监督工程进度和本合同的履行。

  第30条.乙方应当按照本合同第14条的规定,严格按图施工。

  施工前,乙方应对工程图纸等设计文件进行审查,发现该项目相关设计或者工艺存在问题或者缺陷的,应事先告知甲方,并提出相应的意见和建议;在施工过程中若发现工程设计或者工艺存在问题或者缺陷的,乙方应及时告知甲方并及时向甲方提出解决方案。

  乙方不得私自变更施工内容,由此造成的一切后果由乙方承担;给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方据实赔偿。确需变更工程内容的,乙方应书面通知甲方,经甲方同意后方可实施。

  乙方应积极完成甲方增加的零星工程,由此增加的费用,根据本合同第10条相关规定和实际工程量编入工程结算单。

  第31条.乙方施工人员应当严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。施工人员进入施工现场,应当戴好安全帽,扣紧帽带;高空作业应当系安全带,安全带应高挂低用,挂点牢靠。

  乙方应当在施工现场设置醒目的警示标志,采取警戒措施,严禁无关人员在工地附近逗留,并安排专人监护。

  乙方及其施工人员在施工过程中发生的施工人员财产损失、伤亡事故和因乙方管理不善造成的其他损失,均应由乙方承担损害赔偿责任;影响工程进度的,乙方应承担违约责任。在施工过程中造成第三人财产损失或者致第三人人身伤亡的,应由乙方承担由此产生的全部损害赔偿责任。

  第32条.乙方应当保证其施工时间合理,不得影响周围居民的正常生活和正常休息。

  第33条.乙方及其施工人员应当将工程现场的建筑垃圾、生活垃圾分类堆放、分类清理、分别运输。不得将建筑垃圾混入生活垃圾,不得将建筑垃圾倾倒、抛撒或者堆放在生活垃圾场。因违反垃圾清运规定被行政处罚的,由乙方自行承担相关行政责任。

  第34条.乙方使用的工程材料、设备,应当符合质量、规格要求,如乙方使用的材料、设备不符合质量要求或者存在规格差异,对工程造成的损失应当由乙方承担。

  第35条.乙方应确保各分项工程如期开工、如期竣工,逾期开工或者竣工的,应承担违约责任。每完成一个隐蔽工程施工工序,乙方应尽快书面通知甲方到现场验收并派员参与验收,待甲方工程人员验收合格并填写隐蔽工程验收记录表后,可以进行下一个施工工序。

  第36条.乙方应如期竣工并将工程成品交付甲方竣工验收。

  乙方负责工程验收前的成品保护,如待验收的成品遭遇损坏,由此产生的损失,应当由乙方承担。

  第37条.竣工验收合格后,乙方应据实编制工程结算文件并提交甲方审核。

  七、工程验收

  第38条.本合同项目由甲方组织竣工验收。

  乙方应于各项工程全面完成之日起三天之内书面通知甲方验收。甲方自收到通知之日起三天内组织工程竣工验收,并于七个工作日内完成竣工验收。

  经甲方组织竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。

  八、违约责任

  第39条.甲方未按本合同的约定支付工程款的,每迟延一天,按照应付工程款的千分之一计算违约金。

  第40条.由于乙方的原因而逾期竣工的,每逾期一天,按照应付工程款的千分之一计算违约金。

  第41条.如工程质量未能达到本合同约定标准的,乙方应根据甲方的要求返工,因返工引起的经济损失,由乙方自行承担。

  九、工程变更

  第42条.甲方在施工过程中提出变更要求,乙方应当及时按照甲方的要求作出变更。工程变更的情形包括但不限于:

  (一)合同包括的任何工作内容的数量的改变;

  (二)合同包括的任何工作内容的质量或者特定的改变;

  (三)本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变;

  (四)本工程任何部分施工的约定顺序或者时间安排的改变;

  (五)为进行工程变更需要的任何附加工作、材料或者设备。

  甲方应在工程施工前7天向乙方发出工程变更书面通知。

  十、争议解决方式

  第43条.因本合同引起的或者与本合同有关的任何争议,双方应积极协商解决;协商不成的,均提请***仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。

  十一、附则

  第44条.本合同经双方签字盖章后生效。

  第45条.本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,均具有同等效力。

131967