施工合同

【精选】施工合同范文汇总6篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它可以保护民事法律关系。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的施工合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

施工合同 篇1

　　发包人（甲方）：

　　发包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，依照招标文件的要求，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，甲方将停车场的清理、划线、标牌设施安装等施工工程交由乙方承包完成，特订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工程内容：乙方负责按甲方现场情况进行停车场的清洗、除尘、烘干，停车场的车位、车道、地面标志的划线，负责交通标牌等设施的制作、购买、安装、保护、维护等，且保证所有工作及材料须符合相关国家标准及有关规定。

　　四、工程造价：工程总额约元，大写：。结算工作量按实际施工计算。具体工程量和单价见报价表。

　　五、工程工期：乙方在与甲方签订正式协议后20个日历天内完成所有施工安装。

　　六、质量要求：

　　路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》（JT/T280-1995）的规定。路面标线得设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）及《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-1996）标准的规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主及监理单位有关文件要求施工、质量达到合格以上。

　　七、承包方式

　　乙方全部包工、包料、包工期、包施工费用、包质量、包安全、包设计、包维护、包验收合格的一切包定方式。

　　八、付款方式

　　1、施工完毕后，甲方支付合同价的70%。

　　2、工程竣工验收合格后，甲方支付工程款至本合同价款的95%。

　　3、工程质量保修期为年，剩余5%的工程价款作为质保金。

　　九、双方责任:

　　1、甲方为乙方提供现场保管室间，以及工程所需水、电源。并协商相关关系费用乙方自理。

　　2、甲方负责现场指导及监督，并进行工序验收，按合同支付进度款。

　　3、乙方应遵守现场各项规章制度，保证质量按时完成工程项目。

　　4、乙方应做好安全管理工作，防止安全事故发生，乙方的施工作业为高空作业，乙方应为其操作人员按规定购买保险，所有安全责任乙方自理。

　　十、保修:

　　1、乙方工程完成并经甲方验收合格后，保修期一年。

　　2、保修期内，当接甲方通知，乙方应在48小时内委派技术人员免费维修，否则甲方有权委托第三方进行维修，费用从质保金中直接扣除，质保金不够抵扣的，乙方负责全额补偿。

　　十一、本合同一式两份，若有违反，先协商，后按合同法执行。

　　承包方（乙方）：

　　代表（签字）：

　　发包方（甲方）：

　　签约地点：

　　时间：

施工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　签订日期： 年 月 日

　　甲方（发包人）：

　　乙方（承包人）：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上订立本合同书，供双方共同遵守。

　　一、 工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程内容： （祥见设计资料）

　　1.4 质量标准：符合国家现行施工验收规范标准。

　　1.5 施工方法：按设计图纸施工

　　二、 承包方式

　　双方约定本合同书项下的迁改工程，甲方将基础部分单包工施工工程承包给乙方（砂石、水泥、钢筋、地脚螺栓、接地钢筋由甲方提供，乙方负责复测分坑、基础开挖、材料二次转运、制模、混泥土浇灌、打护壁、爆破材料等施工。协调由甲方指派专人负责，除合同书另有约定外，甲方不再向乙方支付合同书价款以外的其他费用。

　　三、 工期

　　3.1 总工期：自开工之日起至竣工验收结束30日历天，乙方应按本合同书约定完成工程竣工验收并向甲方交付竣工资料。

　　3.2 开工日期，按甲方向乙方批复的开工报告为准。

　　3.3 发生以下情形之一的，工期顺延：

　　3.3.1 甲方未能按本合同书约定提供开工条件的。

　　3.3.2 甲方决定变更设计的。

　　出现以上情形时，乙方应及时将顺延工期的申请以书面形式提交甲方，双方协商确定顺延工期的期限。因乙方原因导致工期延误的，由乙方按本合同书约定承担违约责任。

　　四、 工程造价及计量方式

　　4.1本合同为固定单价合同，在本合同期间内固定价格，不因任何外界因素变化而调整。

　　4.2合同承包范围内不得发生计时工。

　　4.3本合同书承包价按设计施工图纸基础方量计量：新建线路1#、2#、3#按1000元每立方米，商品混凝土由甲方提供；新建路线4#、5#由乙方马驮砂石等，并自拌C25混凝土进行浇筑，按1300元每立方米计算。（以上单价均包括人工、机械、辅材费、低易耗材等费用）

　　五、 付款方式

　　工程开工后，根据甲、乙双方约定，由乙方垫付工作中生活费，乙方完成混泥土浇灌时。甲方支付80%给乙方作为工程进度款，剩余20%待工程组装放线通电验收合格后15个工作日之内支付给乙方，税收发票由甲方负责。

　　六、甲乙双方权利

　　1、甲方权利

　　6.1 甲方有权要求乙方按合同书约定的时间进行施工，并按合同书要求乙方在规定时间开展工程竣工验收。

　　6.1.1 甲方有权要求乙方在合同书约定时间不能竣工或竣工验收不合格的，甲方有权要求乙方按规定时间内整改完成，相关费用由乙方承担，若对甲方造成经济损失由乙方承担相关损失费用并可以要求乙方清场。

　　6.2、乙方权利

　　6.2.1 乙方有权要求甲方按合同书约定支付合同价款，若因甲方支付造成工期延误，乙方不承担责任。

　　6.2.2 乙方有权要求甲方按合同书约定开工、竣工，若甲方原因导致合同开工、竣工验收不能达到合同书约定标准的，乙方不承担相应责任。

　　6.2.3 乙方在遇到不可抗力（地震、山体滑坡、泥石流）等导致工程无法施工时，乙方可向甲方及时提出书面申请工期顺延。

　　七、甲乙双方责任

　　1、甲方责任

　　7.1甲方负责对工程涉及的土地征用、土地补偿及地上附着物补偿的协调工作，费用由甲方支付，严格按市府发［20xx］19号相关文件执行。

　　7.2

　　2、乙方责任

　　7.2.1乙方在施工前，必须向甲方提交开工报告，经甲方书面同意方可进行施工，工程竣工后，乙方向甲方提出书面竣工验收申请，配合甲方做好相应的工程竣工验收工作，不得无故拖延工期。

　　7.2.2乙方未经甲方书面批准，不得将本工程分包或非法转包给第三方进行施工，若因乙方私自分包或转包给第三方施工对甲方造成的损失由乙方全部承担。

　　7.2.3乙方必须执行国家电力行业安全施工管理的有关规定，并认真采取安全防护措施严防安全事故发生，若因乙方未按国家相应规定事故造成安全事故的由乙方承担全部责任。

　　7.3.4乙方按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收，符合电力行业标准。

　　6.4 乙方必须按照甲方的有关规定和要求进行施工，否则在交工验收及资产移交时发生二次费用由乙方负责。

　　八、工程验收

　　1、隐蔽工程验收

　　8.1 隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知电力主管部门、工程师验收，经验收合格并经甲方代表或监理工程师在检验记录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。乙方应将隐蔽工程的现场图片作为竣工资料提供给甲方。

　　8.2 竣工验收

　　8.2.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按本合同书约定及国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告和其他竣工资料。甲方应在收到报告后_3_日内组织验收，并在验收后_3_日内将验收结果书面通知乙方。

　　8.2.2 乙方对竣工验收不合格的工程，应当进行修复交给甲方。

　　9 工程的质保期和质保责任

　　9.1 本合同书项下安装工程的质保期限为 1年 ，本合同书约定的质保期限低于国家规定质保期限的，按国家相关规定执行。

　　9.2 乙方对本合同书项下的安装工程按国家规定承担质保责任，在质保期内，本合同书项下的工程出现质量瑕疵或缺陷的，乙方应负责进行免费维修。

　　10 违约责任

　　10.1 甲方不按本合同书约定的期限支付合同书价款的，每逾期一日，按中国人民银行发布的`同期同类贷款利率向乙方支付违约金。

　　10.2 乙方未按照本合同书约定的工期完工的，每逾期一日，应向甲方支付合同书总价款5％的违约金。

　　10.3 工程质量不合格的，乙方对工程质量不合格的部位应进行修复。

　　10.4 乙方不按本合同书约定承担工程质保责任的，甲方有权委托其他单位修复，费用由乙方承担，同时应向甲方支付合同书总价款5％的违约金。

　　10.5 因设计变更等原因造成该部分工程的工程量发生变化近而引起费用变化的，根据乙方工程量的参数、计算原则和建设期当地造价信息部门公布的当期材料价格进行计算，并按乙方承诺的折扣率进行调整，按实结算。

　　11 合同的变更和解除

　　11.1 本合同书履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本合同书的相关条款。

　　11.2 出现下列情形之一，甲乙双方可以解除本协议书：

　　11.2.1 双方协商不一致。

　　11.2.2 法律规定或者本合同书约定的其他可以解除合同书的情形。

　　11.2.3 在实际施工过程中，如发生工程量变更的，按照甲方的要求提出变更的相关手续后，乙方再进场施工。

　　11.2.4 变更工程量的结算方式，按照合同书中相似类型所约定的合同书价款据实结算。

　　12 争议的解决

　　本合同书在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同书签订地人民法院提起诉讼。

　　13 合同的生效及其他

　　13.1 本合同书一式 2份，甲方持 1 份，乙方持 1 份，具有同等法律效力。

　　13.2 本合同书自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　13.3 本合同书未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力，补充协议与本合同书不一致的以补充协议为准。

　　13.4 本合同书附件是合同书的有效组成部分，与本合同书具有同等法律效力。

　　13.5 其他约定事项： ／ 。

　　附件：1、安全责任协议书

　　2、乙方身份证

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　签订时间： 年 月 日

　　签订地点：

施工合同 篇3

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行港口中小学篮球场等工程施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

　　一、 工程内容：

　　1、 围墙：100米

　　2、 篮球操场(1个)：513.24平方米

　　3、 新食堂前水泥地面：248平方米

　　4、 台价：113.7平方米

　　5、 暗沟：350米.

　　6、 明沟:100米

　　7、 传达室:17.28平方米

　　8、 校门:1个.

　　9、 挡土墙:20米,花池围栏:80米

　　10、 升旗台:1个

　　11、 检查井:6个.

　　12、 办公楼与教学楼地面水泥:1098平方米.

　　13、 该篮球场、围墙等内容具体做法见乙方提供的施工图。

　　3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

　　4、 该围墙的验收标准以实地测量为准。墙身高度2100mm,每3500mm为一跨墙。

　　5、 乙方在完成篮球场、围墙等施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

　　二、 工程质量：

　　1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

　　2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

　　3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

　　三、 工期：XX年5月10日—XX年6月20日。

　　四、 工程价款及支付：

　　1、 甲乙双方经协商同意本合同中标价包干合同，其承包价——元。（全部费用包干）

　　2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方（甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求）。

　　① 合同签订后当日内，甲方支付乙方 元预付款；

　　② 具体工程量按实际验收的方量为准。

　　③ 工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方；

　　④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80％给乙方；

　　⑤ 竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，（乙方需提供工程发票）。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付（保修期按双方协商时间两年为准，从XX年6月1日开始计算）。

　　五、成品及半成品保护：

　　1、 工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。

　　2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。。

　　3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。

　　六、施工管理及协调：

　　1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案（具体工期安排）交甲方审核。

　　2、 为加强现场管理，，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

　　3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。

　　4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。

　　5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），其费用直接从工程款中扣除。

　　七、工程质量保修与售后服务：

施工合同 篇4

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、 工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：

　　①责令乙方立即停止施工。

　　②不付乙方工程款。

　　③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：

　　年 月 日 年 月 日

施工合同 篇5

　　建设单位：

　　施工单位：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、省市有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就瑞和华府售楼部外墙真石漆工程施工承包事宜达成如下合同条款，以明确责任，共同遵守。

　　第1条 工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 承包范围：

　　1.4 承包方式： 包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。

　　第2条 合同工期

　　2.1合同工期为25天

　　2.2开工日期：

　　2.3竣工日期：

　　2.4 对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延:若因甲方现场基础墙面交接时间推迟以及天气原因，导致延误工期的竣工日期顺延。

　　第3条 质量要求：合格

　　3.1、外墙涂装工艺标准：本工程外墙采用单彩真石漆涂装工艺。乙方施工前先做样板，施工工艺及样板效果由甲方确认，样板完成后甲乙双方签字确认。乙方施工时要求均匀满面涂布，不得漏涂;严格按照甲方设定颜色效果涂布。

　　3.2、本工程真石漆材料使用武汉霞光建材有限公司生产的霞光牌真石漆，如发现乙方使用假冒伪劣产品，甲方有权责令乙方停工，并由乙方赔偿一切甲方经济损失。

　　3.3、工程施工应严格按照现行国家建筑行业质量规范要求施工，服从总包单位指挥， 质量标准为合格。

　　3.4、外墙真石漆保证使用20xx年不褪色。

　　第4条 承包方式及工程定价

　　4.1 本工程承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。定价采用综合单价包干的方式包干，综合包干单价为每平方米 元，计量面积按实际展开面积据实核算计量。另外售楼部女儿墙内侧采用一般的防水涂料施工，颜色由甲方确定，综合包干单价每平方米 元。

　　4.2 所有材料进场按相关规定要求验收，甲方及监理单位有权对各种材料进行复检，乙方必须积极配合，如复检不合格的检测费用和造成的损失由乙方承担。

　　4.3 本合同外墙真石漆工程量暂估为 平方米，女儿墙内侧面积约 平方米。合同总价暂定为： 元，大写人民币：柒万柒元整，最终总价以实际面积结算为准。

　　4.4付款方式：

　　4.4.1、本合同签订后,施工人员进场，腻子层施工完毕付至合同总价的 %。

　　4.4.3、真石漆施工完毕,付至合同总价的 %。

　　4.4.4、竣工验收合格，施工技术资料齐全，并移交给甲方办理竣工决算后，付至决算总价的95%。

　　4.4.5、剩余5%留作质保金，质保金在质保期满后一次付清，质保金不计利息,质保期为一年，自竣工验收合格交付之日起计算。

　　4.4.6 乙方每次结款时须提供武汉市江夏区国、地税局认可的有效税务发票。

　　第5条 甲方责任及义务

　　5.1甲方指派 为驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、工作进度进行监督检查，办理验收、变更等事宜。

　　5.2本工程委托武汉工程建设监理咨询有限公司进行工程监理。

　　5.3开工前七天内向乙方提供施工图纸和现场交底。

　　5.4及时审批乙方提交的各种计划、报表、详图、方案。

　　5.5根据合同条款按时支付工程款。

　　5.6及时向乙方下发与本工程有关指示、指令及设计变更和洽商。

　　5.7牵头进行工程的竣工验收。

　　第6条 乙方责任及义务

　　6.1乙方指派 驻工地代表。乙方必须派出强有力和足够人数的项目管理班子进入现场，在开工前必须对外墙粉刷质量全面检查，及办理中间交接验收，如发现达不到施工前的要求，必须及时通知甲方。

　　6.2准时进场，施工中应严格按照发包方代表依据合同发出的指令，并严格遵守国家及武汉市的各种法律、法规，服从现场管理制度及各项要求，并积极准备全部施工所需的设备,材料及人员，按时按质量完成本承包工程。

　　6.3严格按甲方制定的工程总体进度计划及时编制、报送本工程施工组织设计、进度计划和具体的、有针对性的、可操作性强的施工方案(包括图纸，说明施工工艺操作和节点处理)，并严格按经甲方批准的施工组织设计、进度计划和施工方案进行施工。

　　6.4按国家和武汉市工程竣工验收有关规定，在甲方规定时间内向甲方提供完整本工程竣工资料和竣工验收报告及竣工图。(验收合格后十日内向甲方提交竣工资料一式三套)

　　6.5乙方应对施工过程的安全负责：按有关规定，采取严格的安全防护措施，现场人员都应全面遵守各种适用于工程的相关法律或规定的安全施工条款。若乙方在施工中造成的安全事故、人身伤亡、财产损失等由乙方承担。

　　6.6乙方应积极配合甲方、监理方的检查。

　　6.7服从甲方、总承单位现场管理。

　　6.9除甲方同意外，乙方不得允许其工人居住在施工现场，也不得在施工现场的限制区内非法进入。

　　第7条 违约责任与奖罚

　　7.1 乙方对施工现场的安全负全部责任(含费用、第三方责任)。若因乙方原因造成的工程安全事故，同时对甲方造成不良影响的，乙方除承担经济、工期等损失外，并按合同价的5%作为处罚金。

　　7.2 甲方应严格按本合同约定的付款方式及时付款，不得以任何形式、任何理由拒付或拖延。并承担付款不及时给乙方造成的相关损失。

　　7.3 若乙方不按规定支付民工工资，从而给甲方造成不良影响，甲方有权直接从工程款中扣除相关费用支付给民工，乙方亦须全额赔偿和承担因其未适时支付给民工款项而给甲方造成的经济损失。

　　第8条 结算方式

　　1、结算资料：内容完整，各方签章齐全，文件深度符合结算要求。结算资料一式4份。

　　2、结算方式： 按合同综合包干单价执行。若由于甲方原因发生了设计变更，合同中有相应单价的套相应单价，无相应单价的其费用双方协商。

　　第9条 其它约定

　　10.1 开工前双方共同确定现场施工工作面，并签字认可。

　　10.2 现场布置由乙方统一安排，但必须经监理、甲方认可，现场管理工作由乙方负责。

　　10.3 乙方自购的材料，严格执行投标报价时的承诺，未经甲方允许，不得擅自调换.

　　第11条 合同争议解决

　　本合同在执行中若发生的一切争议，双方可通过友好协商的方式协商解决，若协商不成时，任何一方均可提请人民法院裁决。

　　第12条 合同份数与生效

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同一式肆份，双方各执两份。

　　甲方： 乙方：

　　年月日：

施工合同 篇6

　　合同编号：_________

　　甲 方：_________

　　地 址：_________

　　电 话：_________

　　联系人：_________

　　传 真：_________

　　邮 编：_________

　　乙 方：_________

　　地 址：_________

　　电 话：_________

　　联系人：_________

　　传 真：_________

　　邮 编：_________

　　甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统

　　2、工程地址：_________

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）

　　2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）

　　六、结算方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同十一、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

　　法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________

　　地 址：_________ 地 址：_________

　　开户行：_________ 开户行：_________

　　帐 号：_________ 帐 号：_________

　　签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。