工程框架协议

工程框架协议6篇

　　在生活中，我们用到协议的地方越来越多，签订协议能够保证双方合作愉快。那么写协议真的很难吗？以下是小编整理的工程框架协议，欢迎大家分享。

工程框架协议1

　　甲方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　由甲方投资建设的____________工程（以下简称该项目），经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议：

　　一、项目概况

　　1、项目地址：

　　2、项目规模：该项目规模分期建设，一期项目的项目用地约______万平方米，投资额约元，项目总投资约为______元。

　　3、工期要求：建设工期：______天；计划开工日期：______年______月______日（具体开工日期以甲方开工通知为准）；计划竣工日期：______年_______月______日。

　　4、承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为：______亿元的整个项目的施工任务（包括：土建和安装工程，以及所有配套设施）。

　　二、计价及付款方式

　　1、结算方式：本次项目竣工结算采用______结算方式。

　　2、付款方式：按月进度付款。

　　（1）施工单位人员进场______天内付工程价的______％。

　　（2）按每月已完工程量的______%支付工程款。

　　（3）主体结构封顶付已完工程总量的______%（每月进度款不扣除）。

　　（4）审计结束后付审计价的______%（扣除之前支付的工程款）剩余的______%作为保修金。

　　（5）保修金退还：竣工期满一年退______%，竣工期满二年退______%。

　　三、甲方责任

　　1、甲方在本协议签订后，需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料，以便乙方能够及时的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作，并上报甲方审核。

　　2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作，做到各项准备符合乙方的施工条件，相关前期准备工作完成后，甲方需要向乙方出具进场施工通知。

　　3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续：

　　（1）建设工程规划许可证。

　　（2）建设工程开工审查表。

　　（3）规划部门签发的建筑红线验线通知书。

　　（4）在指定监督机构办理的'具体监督业务手续。

　　（5）经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。

　　（6）建筑工程施工图审查备案证书。

　　（7）建设单位驻工地代表授权书。

　　（8）建设单位与相关部门签订的协议书。

　　（9）甲方须提供该项目工程款支付的担保。

　　四、乙方责任

　　1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后，______天内签订《建设工程施工合同》，乙方施工队在______日内必须进场施工。如乙方不能按期进场施工的，甲方有权解除合同。

　　2、乙方需保证安全施工和文明施工。

　　五、保证金支付及退还

　　1、该项目合同履约保证金为现金：______元（大写：______元整）。

　　2、双方签订《建设工程施工合同》且甲方提供完本工程已经具备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后，乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场______天内，乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币：______元（大写：______元整），最迟延长期不得超过______天，如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的，甲方有权让乙方退场。

　　3、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算______个月，甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金：______元（大写：______元整），最迟延长期不得超过______天，如甲方不能按期退还该项目合同履约保证金的，甲方承担违约责任。

　　六、违约责任

　　1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金，甲方需要向乙方支付______元/天的违约赔偿，但最长延期付款时间不得超过______天，同时由此产生的所有损失和工期延误均由甲方承担，与乙方无关。

　　2、乙方如不能按期完工交房，逾期按照______元/天向甲方支付违约金进行处罚，但最长时间不得超过______天。

　　3、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款，乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。

　　七、争议解决

　　协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

　　八、其他

　　1、本协议一式______份，双方各执______份。

　　2、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。

　　3、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

　　甲方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

　　乙方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

工程框架协议2

　　甲方：

　　注册地址：

　　联系人： 手机：

　　乙方：

　　联系人： 手机：

　　经协议双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》达成本协议：

　　一、适用范围

　　本协议适用于_______________

　　二、服务范围和内容

　　乙方为甲方_________________________。

　　三、协议期限

　　协议期 天，从 年 月 日至年&。

　　四、甲方的权利和义务

　　、甲方有权利对乙方建造___进行验收，验收不合格甲方有权利要求乙方承担法律责任。

　　五、乙方的权利和义务

　　乙方必须将此项目报价单提交甲方相关人员审核，经审核通过按此价格执行。

　　六、支付

　　工程完工款项结清

　　七、转认和分包

　　未经甲、乙双方书面许可，乙方不得将根据协议应该履行的'责任全部或部分地或任何变相地加以转包。

　　八、违约责任

　　协议双方应全面履行本协议，一方不履行，不完全履行或不按照协议所约定的标准履行，视为违约，违约应承担继续履行协议的责任，并采取补救措施，在继续履行并采取补求措施后给守约方造成损失，应向守约方承担赔偿责任。

　　在协议有效期内，任何一方未经对方同意不得随意中止协议。

　　九、协议变更和终止

　　当协议执行条件发生重大变化或协议范围调整，可进行协议变更，或终止本协议。

　　因不可抗力因素（如国家或当地政府政策的重大改变等）致使协议无法履行。

　　十、争议解决

　　任何与本协议有关的争议由甲、乙双方当事人友好协商解决，如协商不成，则提交当地法院裁决，费用由败诉方负责。

　　十一、协议生效及其它

　　本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，均具法律效力。本协议自签订之日起生效。

　　本协议未尽事宜由甲、乙双方友好协商解决。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　签订时间： 年 月 日

　　签订时间： 年 月 日

工程框架协议3

　　协议编号:

　　发包人:

　　营业地址:_____________

　　委托代理人:_________营业执照号:___________

　　电话:_______________法定代表人:___________电话:_________ 承包人:

　　委托代理人:___________电话:_________ 本工程设计人:_________电话:_________ 施工队负责人:_________电话:_________

　　依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点:___________________________________________

　　1.2 工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　(1)承包人包工、包料

　　(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表); (3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4 工程期限_____天，开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

　　1.5协议价款：本协议工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。

　　第二条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　第三条 发包人义务

　　3.1 开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　3.2 提供施工期间的水源、电源;

　　3.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　3.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　3.5 施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　3.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第四条 承包人义务

　　4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　4.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　4.3 保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;

　　4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第五条 工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。

　　第六条 材料的提供

　　6.1 由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　6.2 由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第七条 工期延误

　　7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

　　7.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的'材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　7.3 发包人未按期支付工程款，协议工期相应顺延。

　　7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第八条 工程款支付方式

　　8.1 双方约定按以下第 种方式支付工程款：

　　(1)协议生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

　　支付方式 支付时间 支付金额

　　第一次 开工前三日 支付 元

　　第二次 工程进度过半 支付 元

　　第三次 双方验收合格 支付 元

　　工程进度过半指:_________________________________________

　　(2)其他支付方式:________________________________________

　　8.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。

　　8.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　8.4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 月

　　第九条 违约责任

　　9.1 协议双方当事人中的任何一方因未履行协议约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 9.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　9.3 因一方原因，造成协议无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理协议终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　9.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。

　　9.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责，工期不予顺延。

　　9.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。

　　第十条 协议争议的解决方式

　　本协议在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

　　(一)提交__________________仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十一条 附则

　　11.1 本协议经双方签字(盖章)后生效，协议履行完毕后终止。

　　11.2 本协议签订后工程不得转包。

　　11.3 本协议一式_______份，双方各执________份,_________部门___________份。

　　11.4 协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

　　发包人:____________(签字) 承包人:_______________(签章) 法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________ 委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________ ________年_____月_____日

工程框架协议4

　　甲方：(以下简称甲方)

　　地址：

　　邮编：

　　乙方：(以下简称乙方)

　　地址：

　　邮编：

　　第一条总则

　　1.1甲方委托乙方承担集成项目工程施工。为了明确双方职责，保证施工的顺利完成，经甲、乙双方协商同意，特签订本框架协议。

　　第二条合作方式

　　2.1集成项目工程的具体合作内容和形式，由甲方与乙方依照国家有关法律、法规，的规章制度和本协议签订具体的施工委托书和施工合同。遇施工保同不能及时签订时，甲方应先向乙方出具书面施工委托书，乙方依据委托书组织相应工程施工，然后双方适时补签施工合同，该工程合同的生效日期以委托书的签发日期为准。在正式签订施工合同前，双方的权利义务及相应条款将依照本合同履行。

　　第三条定价原则及支付

　　3.1工程量及施工费计取方式

　　针对具体项目，甲乙双方协商后制定具体项目的施工费标准;最终施工费以甲方审计部门审定金额为准。

　　3.2工程款支付：

　　以最终签订的单个项目的具体合同为准。

　　第四条权利和义务

　　4.1甲乙双方均有义务和责任按照国家及行业的技术标准、规范、质量及安全要求履行具体施工合同。

　　4.2乙方必须接受甲方对工程技术规范、质量、安全、进度等方面的检查，按甲方要求参加相关工程会议。

　　4.3乙方需按甲方要求编写竣工资料，对竣工资料不合格内容乙方应及时整改，如乙方未按规定的时限按要求完成竣工资料，造成工程不能及时验收，一切后果由乙方承担。

　　4.5工程施工项目竣工后，由乙方在五个工作日内编制竣工资料、决算文件，并向甲方提交验收申请报告;甲方在接到乙方验收申请报告和完整竣工资料后10个工作日天内，按有关工程验收规范，组织相关人员对乙方承担的工程进行验收，乙方应给予配合(如有争议时应在该期限内通知乙方)。工程验收合格后，及时办理工程交接手续。

　　4.6甲方负责工程项目的设计变更的审批、随工验收的签证及隐蔽工程随工检查，在随工验收不合格或对质量有争议时，甲方有权要求乙方暂停工程施工。

　　4.7乙方对其所承担施工的系统集成项目工程，应严格按工程施工规范要求进行施工，并确保在合同规定的'期限内按质按量完成。如因乙方无合理解释原因造成工程工期延长，每延长一天，将按整个施工费的1%扣罚施工费。

　　4.8乙方不得将所承接的工程向第三方转包和分包，如有特殊原因确需转包、分包，乙方须先征得甲方书面认可，如乙方违反此约定，甲方有权扣押所有施工费并有权解除此

　　合同约定。

　　4.9未经甲方许可，乙方不得擅自变更工程设计或施工方案，否则由此带来的一切损失均由乙方承担。

　　4.10乙方应按规范要求进行施工，如因施工质量问题造成甲方的损失，甲方有权向乙方追究所有损失费用及合理开支。乙方负责对工程中质量不合格工作项进行整改，工程验收后一周内没有整改的工作项，甲方有权扣罚改此项费用，如造成了严重后果，甲方有权取消与乙方的合作，并依照法律程序追究乙方相应的责任。

　　4.11乙方需及时向甲方提供开工报告、停/复工报告、完工报告、工程进度报表、工程草图及完整竣工资料，否则甲方有权对乙方酌情予以处罚，处罚标准每次延长一天罚100元。

　　4.12乙方在工程验收后一年内负责免费保修，如有特殊质保需求，以具体项目工程施工协议为准。

　　4.13乙方施工中应做到文明生产，安全施工，工程期间的安全问题甲方不承担任何责任，所有安全责任将由乙方保部承担。

　　4.14乙方施工过程中，仅代表参与项目建设，乙方工作人员不得向用户宣传为第二身份，并不得以乙方或其他任何一方身份承接甲方发包项目的延续型项目，否则甲方有权扣押和处罚乙方工程款，直至终止合作，并通报省公司及各分公司;

　　4.15乙方在承接甲方委托的项目过程中，除遵守本协议

　　外，还必须严格执行制定的施工单位管理考评办法。

　　第五条保密

　　5.1除另有规定外，甲、乙双方对本框架协议条款以及与其相关联内容负有保密的责任。

　　5.2未经对方书面许可，任何一方不得向任何组织、个人提供、披露或泄露对方或对方有关联的资料和信息。

　　第六条期限与终止

　　6.1本协议有效期为______年______月______日至______年______月______日。

　　6.2在发生下列情形时，任何一方可书面通知对方延迟履行其在本协议项下的义务或立即终止本协议：

　　6.2.1有下列情形之一的，甲方乙方双方可以解除合同：

　　6.2.1.1因不可抗力致使合同无法履行;

　　6.2.1.2因一方违约致使合同无法履行。

　　6.2.2一方依据上述条款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

　　6.2.3关于甲方单方面解除合同的约定;如乙方违反本协议4.8款，甲方可以单方面解除项目施工合同。

　　第七条协议的生效及其他

　　7.1本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

　　7.2按照本协议规定的各项原则所订立的附属合同文

　　件，均为本协议的组成部分。经双方协商一致，可以更改、修订或补充本协议。所有更改、修主或补充须经双方法定代表人或其授权代表书面签署并加盖公章后生效，成为本协议不可分割的一部分。

　　7.3本协议项下的任何一项权利和义务，任何一方未经对方书面同意，不得转让。

　　7.4甲方和乙方签署本协议并不能成为乙方和甲方因此成立雇用、合资、合伙或其他类似关系的证明。

　　7.5本协议正一一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效办。

　　7.6任何与本协议有关的通知应以书面做出，由本协议一方以专人递送给另一方。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　经办人：

　　经办人：

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程框架协议5

　　甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。由甲方投资建设的____________工程（以下简称该项目），经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议：

　　一、项目概况

　　1、项目地址：

　　2、项目规模：该项目规模分期建设，一期项目的项目用地约______万平方米，投资额约元，项目总投资约为______元。

　　3、工期要求：建设工期：______天；计划开工日期：________年____月____日（具体开工日期以甲方开工通知为准）；计划竣工日期：________年____月____日。

　　4、承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为：______亿元的整个项目的施工任务（包括：土建和安装工程，以及所有配套设施）。

　　二、计价及付款方式

　　1、结算方式：本次项目竣工结算采用______结算方式。

　　2、付款方式：按月进度付款。

　　（1）施工单位人员进场______天内付工程价的______％。

　　（2）按每月已完工程量的______%支付工程款。

　　（3）主体结构封顶付已完工程总量的______%（每月进度款不扣除）。

　　（4）审计结束后付审计价的______%（扣除之前支付的工程款）剩余的______%作为保修金。

　　（5）保修金退还：竣工期满________年退______%，竣工期满________年退______%。

　　三、甲方责任风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　1、甲方在本协议签订后，需向乙方提供本项目的`相关图纸和技术资料，以便乙方能够及时的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作，并上报甲方审核。

　　2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作，做到各项准备符合乙方的施工条件，相关前期准备工作完成后，甲方需要向乙方出具进场施工通知。

　　3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续：

　　（1）建设工程规划许可证。

　　（2）建设工程开工审查表。

　　（3）规划部门签发的建筑红线验线通知书。

　　（4）在指定监督机构办理的具体监督业务手续。

　　（5）经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。

　　（6）建筑工程施工图审查备案证书。

　　（7）建设单位驻工地代表授权书。

　　（8）建设单位与相关部门签订的协议书。

　　（9）甲方须提供该项目工程款支付的担保。

　　四、乙方责任

　　1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后，______天内签订《建设工程施工合同》，乙方施工队在____日内必须进场施工。如乙方不能按期进场施工的，甲方有权解除合同。

　　2、乙方需保证安全施工和文明施工。

　　五、保证金支付及退还

　　1、该项目合同履约保证金为现金：______元（大写：______元整）。

　　2、双方签订《建设工程施工合同》且甲方提供完本工程已经具备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后，乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场______天内，乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币：______元（大写：______元整），最迟延长期不得超过______天，如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的，甲方有权让乙方退场。

　　3、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算______个月，甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金：______元（大写：______元整），最迟延长期不得超过______天，如甲方不能按期退还该项目合同履约保证金的，甲方承担违约责任。

　　六、违约责任风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

　　1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金，甲方需要向乙方支付______元天的违约赔偿，但最长延期付款时间不得超过______天，同时由此产生的所有损失和工期延误均由甲方承担，与乙方无关。

　　2、乙方如不能按期完工交房，逾期按照______元天向甲方支付违约金进行处罚，但最长时间不得超过______天。

　　3、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款，乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。

　　七、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

　　八、其他

　　1、本协议一式______份，双方各执______份。

　　2、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。

　　3、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。甲方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日乙方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日

工程框架协议6

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商，甲方将 标段委托乙方施工，现双方签订意向协议如下：

　　一、 协议工程范围

　　施工范围：暂定K10+600~K11+700标段范围以内的施工图纸中所有土建工程工作内容。包括但不限于：路基工程、排水工程、桥涵工程、防护工程等以完成上述工程项目所需要的临时道路等全部临时工程及，履行本协议项下的所有协议义务和责任。

　　二、协议工程造价

　　预算价约1.1亿元。(以最终完工结算价为准)。

　　三、管理费计提方式

　　1、计提管理费方式：按乙方所完成项目上报经业主批复的总预算价(税金除外)为基数，总承包部收取 以后，甲方另外收取 。如乙方按协议要求完成施工任务，则甲方奖励返还乙方1个点的管理费，则实际收取 的管理费。

　　2、税金按预算价单列，业主自行扣缴，不计入管理费提取基数。

　　四、计量

　　每月计量签证由分包队伍按总包部要求自行编报资料，并找监理及过控签字确认，最后将签证好的资料整理后报项目部，由项目部汇总统一对上报量。

　　五、协议计价及工程款支付方式

　　甲方每月按总包部结算清单计价提管理费后办理结算，在收到总包部支付工程款后15内支付给乙方。

　　六、材料管理

　　所有材料(除集团路桥总包部统供材料)均由分包队伍自行采购，采购的材料需提供相关的.材质及材料明细票据。若部分材料需项目部采购则按实际采购价的4%采保费计。 七、 渣场

　　原则上渣场由乙方自行选择合法的渣场;若乙方需甲方配合征地，则乙方需提前2个月选定好场地，该场地必须为政府规划范围内的地，并通知甲方，甲方配合乙方征地。其征地费用甲方按总包部结算金额计提管理费后为乙方办理结算。乙方自行选择的渣场必须为合法的渣场，若不合法所发生的一切责任和后果均由乙方自行承担，与甲方无关。

　　八、 施工道路

　　为本工程所需的施工便道均由乙方自行修建。

　　九、 测量

　　测量由分包队伍自行负责，项目部提供控制点，其余由分包队伍自行负责。

　　十、 保证金及

　　1、履约保证金金额为协议金额3%，在签订正式协议前以履约保函的方式提供给甲方。

　　2、质量保证金、安全保证金、民工工资保证金与总包部同步;另外增加进度保证金1%(包含在管理费内一起计提，满足项目部月度、季度、年度施工进度计划，项目部视分包队伍实际施工进展情况按季度考核后返还);竣工资料保证金0.5%(竣工资料交后并达到移交要求后返还)。

　　3、乙方必须自行购买人身意外保险。

　　十一、 变更索赔

　　若现场发生变更或索赔，则由乙方自行收集相关资料上报甲方，由甲方整理统一上报。变更项目单价原则与主体项目同步。

　　十二、 预算、方案、签证及评定资料

　　施工图预算清单编制、预算、工程量计算、图纸会审、施工方案、专项方案评审、签证资料、质检资料、竣工资料均由乙方负责。

　　十三、 审计工作

　　乙方无偿配合该项目的政府审计工作，并代表施工单位对审计结果进行签字确认。未经乙方同意，甲方或者总包部对审计单位的签字，乙方有权拒认。审计扣减的费用由分包队伍承担。

　　十四、 资源保证

　　1、 人员、设备配备到位，如果施工进度、资料等不能满足甲方要求，乙方必须首先无条件增加人员、设备，先保证进度，以后再谈索赔。

　　2、 材料需要提前一个月备料，否则甲方提供备料后，所发生的费用由乙方承担。

　　十五、 制度管理

　　严格执行业主、咨询机构、监理、总承包部、项目部及现场管理机构下发的各项制度。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日