工程材料承包合同

时间:
分享

工程材料承包合同

  现今社会公众的法律意识不断增强,合同的类型越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编精心整理的工程材料承包合同,欢迎阅读与收藏。

工程材料承包合同

工程材料承包合同1

  甲方:_________(以下简称甲方)乙方:_________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,针对黔西南州人民医院消毒供应放疗综合楼项目的劳务承包事宜,经甲乙双方共同协商,本着互利互惠的原则,特签订如下协议:

  一、工程名称:_________

  二、工程地址:_________

  三、分包方式:(土建劳务分包扫地出门);总体结构工程按建筑面积平方米承包。

  四、承包面积:_________

  以施工蓝图结算为准,承包总面积约为_________平方米。

  五、承包内容:

  包括建筑机械、材料周转、安全维护、辅助材料、劳务费用等(具体内容如下):

  1、主本从基础执层至结构(含所有钢筋工程模板、砼工程、外脚手架工程、散水、台阶、地沟、坡道工程、楼地面工程、所有垫层、砌体工程以及施工有关二次构造工程、墙体拉结筋、门窗洞口过梁的制作安装、墙体拉结筋植筋项目、屋面工程、安全设施及临时搭设工程、室内外抹灰工程)。

  2、承包的材料有扎丝、铁丝、钉钉、钢管、扣件、木枋、胶合板、大模板、电渣压力焊、焊条及主体所需的辅助材料。

  3、承包的机具:双吊篮起重机,对焊机,调直机,弯曲机,切断机,电锯、电刨、手推车、电焊机、砂浆搅拌机及主体和装修施工期间所需要的所有机具。

  4、乙方负责三级配电箱以下的(不含二级箱)电线、电缆现场临时使用的给排水。

  5、合格的安全防护用品:安全帽、安全带、安全网、绝缘橡胶手套,绝缘鞋等所有的安全防护设施,由乙方自负。

  6、乙方负责混凝土试块制作及养护。

  六、劳务承包工期:自_________年_________月_________日起开始计算,至_________年_________月_________日止,主体工程必须封顶,

  七、承包价格

  1、总体劳务承包价格,本工程总体建筑面积平方米综合单价包干法,承包单价( _________元/平方米),建筑面积按GB/T50353-20xx《建筑工程建筑面积计算规范进行计算》。

  2、以上承包价格中已含:人工费,超时工资,设备维修用工、机械操作工、主体结构、装修工程施工期间使用的材料装卸车等。

  3、工程劳务费按施工图建筑面积办理结算,设计变更工程量另作调整,设计变更增加建筑面积按实际增加面积计算,

  4、乙方必须积极配合甲方文明施工检查、质量、安全检查评定。

  5、乙方必须严格遵守合同和施工定额所含的工作内容进行施工。

  八、付款方式:

  每层顶板混凝土浇筑完成后甲方需支付该楼层80%的工程进度款。

  九、甲方义务:

  1、根据施工图和相关施工文件向乙方进行施工技术,对质量、安全、进度,文明工地验收标准的交底工作;施工中质量、安全、施工规范化管理等到方面的监督。

  2、及时向乙方提供施工前必须的技术资料。

  3、甲方提供现场所有用电,电费由甲方负责。

  4、甲方提供二级配电以内的配电箱,给水到位。

  5、甲方提供经伟仪、铅锤仪,大线。乙方自备仪器进行工程测量放线,甲方只负责验收复核。仪器使用期间的维修,检定等一切费用由甲方负责。

  十、乙方义务:

  1、乙方进场施工前7日向甲方提供作业人员名单及身份证号码、两寸照片一张。

  2、乙方确保人员的身体素质和技术水平,职工年龄不得小于18周岁,不得超过50周岁,家属、小孩和非施工人员不能进入工地。严禁使用童工及年龄偏大和有精神疾病的人工作。

  3、乙方人员必须按施工图纸,施工方案施工规范。操作规程和验收标准进行施工,保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务,服从甲方的统筹安排。提供周期计算并参加甲方协调会。

  6、乙方每月必须在甲方监督之下发放人工工资,签发工资表交甲方备案。由乙方拖欠工资而引起纠纷或劳动力不足,乙方自行解决。

  7、乙方不得以任何理由进行停工或消极怠工。

  8、乙方负责堆放管理,保证道路畅通,材料堆放整齐,必须确保文明施工现场。

  9、乙方负责甲方供材的保管和使用,如钢筋、水泥、砂浆等,用完后自行收拾整洁,如甲方发现有材料浪费现象,按照浪费程度大小进行现场定价罚款,罚款资金从每月工程进度款中扣取。

  10、认真做到活完料净脚下清,尤其楼层拆模后必须7日内将楼层内清理干净,其他分项工程每班次必须清理干净,工完场净清理不干净每次罚款200元。

  十一、承包质量要求

  1、乙方必须严格按照施工图,国家建筑施工技术规范和质量标准组织施工,遵守建设部、省建设厅,市建委和其他有关部门颁发的法律、法规和其他有关部门规定。

  2、工程质量:工程质量必须达到合格标准等级。

  3、乙方在工程质量、工期、安全文明施工,配合项目管理等。

  5、分部分项验收乙方在应按甲方质量要求做好自检工作,并提前通知甲方,甲方按通知时间组织验收,对不能保证施工质量的施工班组、个人,甲方有权清退出场,乙方应积极配合,应无条件接受处罚。

  6、乙方接受甲方的`各项质量管理和规定,接受甲方的奖励及处罚。积极配合甲方帮好质量管理工作,在施工前对施工人工进行安全、技术交底,施工中应有专职质检员做好跟踪检查、监督、指导工作。配合甲方和监理检查,及时纠正指出的问题。

  7、特殊工种应持证上岗,并接受甲方和上级有监督部门的检查监督,持证人更换,应征得甲方同意。

  8、严格按照甲方审发的施工方案及技术交底进行操作,否则造成的返工、材料浪费由乙方承包。

  十二、安全责任

  1、精心、管理、注意防范杜绝重大安全事故。

  2、建立健全安全责任制,责任到人。乙方负责人主管乙方安全,并配备专职安全员,负责乙方施工中安全生产监督和安全检查,自行组织生产,安全防护,组织召开安全生产例会,认真做好班前安全技术交底,施工中乙方不得违反安全操作规程,

  3、保险以外的安全事故,甲方承担乙方承担。

  十三、增加工程量:价格现场协商。

  十四、各楼层天棚屋面构架、不在本次劳务合同内。

  十五、基础、直线加速器单项计价。

  十六、其他事项

  1、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,合同在执行过程中,如有争议,首先协商解决。如有争议直接向当地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院起诉。

  2、本合同一式四分,甲方两份,乙方两份,工程结束及完全履行合同内容后,自动失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程材料承包合同2

  出卖人(甲方):_________

  买受人(乙方):_________

  根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则,就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下合同条款:

  一、乙方工程的名称及地点:

  二、乙方因工程需要,自______年______月______日至______年______月______日不定时多批次向甲方采购钢材,总量约吨。

  三、交易方式:

  (一)在本合同有效期内,乙方指定、作为乙方代表,可以口头或者书面向甲方订货、并签收甲方的送(供)货单等,乙方对该代表上述行为均予认可。除该代表外,乙方其他人员除书面特别授权外,无权行使本合同项下乙方权利;

  (二)在本合同有效期内,乙方代表可以电话、书面等形式通知甲方所需采购的钢材具体的品名、规格、数量等,甲方应当按照乙方的要货通知在小时内将乙方所需钢材送到指定地点。如有特殊原因无法及时送达的,甲方应当征得乙方书面同意;

  (三)乙方在甲方的钢材送达后当场清点数量应、核对规格、品名、价格等,核实后在甲方的送货单或供货单上签名,该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证。

  四、钢材的品牌、规格、数量:根据乙方每次的要货订单为准,甲方应当按照乙方的订单向乙方提供钢材。

  五、钢材的计量方式:

  六、钢材的'价格(包括运输费用)

  七、交(提)货地点、方式:每批钢材的交货地点为本合同

  第一款标明的工程地点,由甲方负责运送到达。

  八、质量要求、技术标准:甲方所供钢材必须符合国家规定的相应质量标准,并随货出具每批次的质量保证书。

  九、验收标准、方法:乙方应在收到甲方送达钢材后48小时内取样送当地法定检测部门进行检测,检测合格后方可使用。如钢材在检测后发现质量不合格,乙方应当在收到检测报告24小时内书面通知甲方,甲方应当负责退回并及时调换供应合格产品,同时承担由此产生的一切费用。因钢材不合格退回甲方的,由此给乙方造成损失的,甲方还应当承担相当于所造成损失额的赔偿责任。

  十、结算及付款时间、方式:

  十一、违约责任:

  (一)、在合同履行期内,若乙方更换钢材供应商,应事先通知甲方,并在更换之日起五日内偿清所欠甲方的钢材款,逾期不付清货款的,乙方每日应当按照未付金额的千分之三支付给甲方违约金;

  (二)、乙方如未征得甲方书面同意,不能按合同规定的时间承付甲方的钢材款,每逾期一日乙方应当按照未付金额的千分之__________付给甲方违约金;

  (三)、甲方未经乙方书面同意,延迟送货,影响乙方工程进度,甲方应当赔付乙方所受的损失;损失无法计算的,每逾期一日,按照迟延送货的金额的千分之__________计付;

  (四)、合同履行中如因不可抗力致合同无法履行时,甲、乙双方均可解除本合同,并在对方解除合同通知到达之日起五日内结清已经交易的钢材款。逾期支付的,乙方应当每日按照未偿清金额的千分之__________支付给甲方违约金;

  十二、如需合同担保,双方另行签订担保合同,作为本合同附件。

  十三、解决合同纠纷的方式:双方协商解决,协商不成的,双方均可向当地人民法院起诉。

  十四、其它约定事项:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章即生效。

  甲方(公章):_____________

  乙方(公章):_____________

  法定代表人(签字):_____________

  法定代表人(签字):_____________

  _____________年__________月____日

  _____________年__________月____日

工程材料承包合同3

  甲方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据工程需要,甲方将人工劳务费、塔吊、模板、外架、扎丝、铁丝、铁钉及工程所需的辅助材料承包给乙方,按照《中华人民共和国建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。

  一、工程工期:

  6个月(除春节放假20天,计200天)

  二、工程地点:

  _______

  三、工程质量:

  符合国家强制性质量检验标准

  四、承包范围

  本工程承包范围:施工图以内的所有工程量,临时设施工程(电气控制材料,三级箱以后的;上楼用给水材料,其余材料由甲方提供)。不含工程:基础土石方机械开挖及土方机械回填(清理基础及机械不能回填的部位由乙方负责)、防水分项工程、门窗分项工程、节能分项工程、涂料分项工程、阳台栏杆及楼梯栏杆分项工程。(厨房、卫生间防滑地砖及其变更若建设单位要求做,则另计价)。其余工程量及用工一律由乙方保质保量完工。

  五、承包价格

  承包面积暂按5580平方米计算(工程结算按实际完成建筑面积计算),单价为300元/m 2(不含安全文明措施费),总价约为1674000.00元(大写:壹佰陆拾柒万元整)。

  六、付款方式

  (1)乙方将工程垫至该工程先三个单元一层起来后,3日内付总价10%;先起三个单元二层完,3日内付至总价的20%;先起三个单元五层完,3日内付至总价的40%;后起二个单元三层完,3日内付至总价的60%;主体全部完工,3日内付至总价75%;内外装完工后,3日内付至总价的90% 。余款在工程全部结算审出来后,2日内扣2%的保修金一次付清,保修期满一年后,10日内付给乙方。

  七、工期要求

  按甲方施工进度计划及甲方现场管理人员开具的施工任务单规定的时间内完成,每延误一天,甲方向乙方罚款1000元并赔偿相关损失且若乙方在施工中造成的.务工,返工损失均由乙方自行负责(甲方应扣除返工材料的损失费用)。

  八、安全控制与责任

  乙方在施工中必须严格按照国家相关规定进行施工,严禁违章作业,若发生安全事故,3000.00元以内由乙方自行承担,3000.00以上甲方承担70%,剩余30%由乙方承担。

  九、安全施工

  1 、乙方在施工中必须坚持“坚持第一、预防为主”的方针,严格按照国家现行有关安全生产管理规定和安全操作规程进行安全施工作业。

  2 、严格服从甲方及有关部门的安全监督、指导管理,严格遵守执行现场施工安全管理规章制度,加强施工安全防护措施,做好:“三宝”、“四口”、“五临边”、“高处作业”等安全防护。

  3 、禁止向下抛物,违者每次处罚500元。

  4 、严禁机械带病和漏电作业。严禁违反安全操作规程和安全生产管理规章制度、违章指挥和违章作业,任何人不得在不符合规定施工条件和存在安全隐患的情况下强行施工。乙方有权拒绝违章指挥。

  5 、乙方有违返安全生产管理规章制度者按甲方安全生产管理规章制度进行处罚。

  6 、乙方承包人为本分项承包施工范围的第一安全责任人(亦为安全员),与甲方签订《安全施工合同》,对本项承包施工范围的具体施工作业安全全面负责,并承担其责任。负责做好工人岗前安全教育培训和安全技术交底,负责做好日常安全施工布置、检查工作。

  7 、乙方必须注重安全施工,提高安全意识,加强安全防范,杜绝安全事故隐患,当发现安全隐患时必须立即停工并及时报告处理,严格做到无安全事故发生,若一旦发生安全事故,一切事故责任和经济损失均由相关责任方负责,甲方负责调查处理,其他方面甲方概不负责。

  十、其他条款

  1 、不可抗力

  (1)双方关于不可抗力的约定:不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。

  (2)因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法承担:

  1 、甲乙双方人员伤亡由其所属方负责,并承担相关费用;

  2 、乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担;

  3 、延误的工期顺延。

  2 、保险

  乙方从事危险作业的职工以外伤害保险和施工场地自有人员生命财产保险,由甲方负责办理并支付保险费用。

  3 、合同解除

  (1)甲乙双方协商一致,可以解除合同;

  (2)因不可抗力使合同无法履行,可以解除合同;

  (3)因一方违约致使合同无法履行,可以解除合同;

  (4)合同解除后,不影响双方在合同中的约定的结算和清理条款的效力。

  4 、制度管理

  (1)乙方必须无条件服从甲方及各职能部门的管理,遵守执行各项管理规章制度,遵章守纪守法,搞好团结友爱,搞好相互协作,如有违纪违章者将严格按有关规章制度进行处罚。

  (2)施工中在保证工程质量的前提下,乙方应注意节省原材料和机械设备的使用保护,不得浪费、损失或丢失。若有违反,除照价赔偿外,并案甲方管理制度进行经济处罚,每天收工时必须将剩余材料分类归堆,做到工完场清。

  (3)乙方若不服从甲方和有关部门的正常管理,不能保证工程质量和工期要求者,甲方有权单方终止合同。

  5、甲方责任:若因甲方资金和材料不到位导致停工,甲方需对乙方每天所发生的费用无条件负责。(包含机械租金,周转材料租金,所有工人务工费可三日内不计);若停工15日以上乙方有权要求退场,甲方需对乙方在此投入的所有资金无条件赔偿。其中含周转材料、架管、扣件租金、塔吊租金、大小型机械费并承担赔付给乙方全款50%的损失。

  十一、合同生效与终止

  1 、本合同订立时间:__年__月___日

  2 、合同订立地点:

  3 、合同生效:本合同若有未尽事宜,经双方协商签订补充协议生效。

  4 、合同补充:本合同若有未尽事宜,经双方协商签订补充协议生效。

  5 、合同终止:双方履行合同全部义务,竣工决算价款全部支付协议终止。

  6 、合同份数:本合同一式四份,由双方各执二份。

  甲方(签字):

  甲方委托代理人(签字):

  乙方(签字):

  乙方委托代理人(签字):

2147